扫码手机访问
41
微信扫码分享
卖方：(以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
根据《_合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。
第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息
(一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程
①名称：
②地址：
③建设单位名称：
④施工单位名称：
⑤监理单位名称：
(2)建设工程用地批准手续(附件)：
①批准证书/证明名称：
②证书/证明编号：
(3)规划许可证(附件)：
①规划许可证名称：
②证书编号：
(4)施工许可证(附件)：
①施工许可证名称：
(二)所购买建材基本信息
第二条质量标准(需具体明确，作为产品验收标准，见附件2)
第三条建材包装
(1)包装标准：
(2)包装费用：
(3)包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。
①甲方负责自行回收。
②包装物随产品归乙方所有，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
(4)其它：第四条交货
(1)交货方式：(甲方送货/乙方取货)
(2)交货时间：
(3)交货地点：
(4)运输方式：
(5)运输及装卸费用承担：
(6)其它：
第五条验收
(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。
(2)验收方式：
①当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应在交货时当场提出异议，异议经核实属实的，甲方应无条件换货或补足。
②无法当场检验的，乙方应在接收货物次日起日内进行检验，并将检验结果及时通知甲方。
③选择甲方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量，经验收未达到约定标准的，甲方应无条件返工，并承担因此给乙方造成的损失。
④双方对检验标准或检验结果有异议的，委托本市具有相应资质的检验检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
在以上期限内，乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的，视为验收合格。
(3)其它：第六条安装(1)安装方式：
①(甲方安装/乙方自装);
②选择甲方安装的，安装费用由承担，乙方应为甲方提供必要的安装条件。
(2)甲方负责安装的，应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限：
(3)其它：
第七条付款
双方约定以第种方式支付价款。
(1)签订本合同时，乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，验收合格后日内一次性支付余款。
(2)其它第八条双方义务(一)甲方义务
(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准，并已取得相关销售许可等。
(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式，及时供货，并积极配合乙方进行货物验收工作。
(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。
(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务，产品出现质量瑕疵或不合格现象，应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。
(5)其它：
(二)乙方义务
(1)按约定向甲方支付相应货款。
(2)及时组织货物验收工作，并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的，应向甲方提供必要的安装条件和便利。
(4)其他：第九条违约责任(一)甲方违约责任
(1)因甲方产品质量或安装质量问题，给乙方或第三人造成人身或财产损失的，应由甲方承担全部责任。
(2)甲方延迟交货的，应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算，向乙方支付违约金。
甲方迟延交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要货物的，甲方应按数补交，并承担迟延交货责任。
(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的，乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的，应承担乙方由此多支出的合理费用。
甲方提前交货的，乙方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，乙方可拒绝提货。
(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，乙方有权拒绝接收。
如乙方同意利用，应按质论价。乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责修理或更换或退货，并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。
(5)甲方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，甲方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。
乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由甲方负责赔偿。
(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。
(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的，乙方有权解除合同。
(8)其它：
(二)乙方违约责任
(1)乙方迟延给付货款的，应按逾期货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的，应承担拒收货物款项%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
(5)乙方如错填到货的地点、接货人，或对甲方提供其他错误信息，应承担甲方因此所受到的实际损失。
(6)其它：第十条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十一条其他约定事项
第十二条合同生效、争议解决方式
(1)本合同一式份，双方各执份，建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。
(2)本合同自双方签字并盖章后生效。
(3)本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的，选择下列第方式解决：
①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;
②依法向法院起诉。
乙方(盖章)：甲方(盖章)：
住所地：住所地：
法定代表人/授权代表(签字)：法定代表人/授权代表(签字)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日期：___年___月___日日期：___年___月___日
签订地点：
购货方：合同编号：
供货方：签订地点：
一、在平等自愿，互惠互利的基础上，经甲乙双方的友好协商，就甲方向乙方购中纤板达成如下协议：
二、质量要求技术标：按国家GB18580-、GB9846-标准执行
三、交(提)货地点、方式：于________年____月____日至________年____月____日内分批发完(不可抗力因素除外)。
四、运输方式及到达站港和费用负担：供方负责代办送到需方地址
五、结算方式及期限：货到付款，以转账现金结算
六、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
九、违约责任：按《_合同法》有关规定执行。
十、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项：双方承诺，本合同供、需方签章之日生效
购货方：
供货方：
________年____月____日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：
一、加工产品清单：
1.名称：
2.数量：
3.规格：
4.型号：
5.单价：
6.总价：
7.交货期：
合计金额：人民币_____________（大写：_____________）
二、付款方式：甲方首付货款金额的70% 50% 30%共计：_________元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。
三、制作方式：
1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。
2、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物（或分批交付，即：首批年月日交付），全部货款须在货物交付时全部结清（若分批次交货，则在第一批交货时全部结清）。
四、质量标准：
1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。
2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量5的实数误差。
五、验收方式：抽样检查。
六、运输方式：南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。
七、其它：
1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。
2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。
3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。
4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。
5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：（签字盖章）_____________乙方：（签字盖章）_____________
地址：_____________地址：_____________
电话：_____________电话：_____________
_____年___月_____日
甲、乙双方本着诚信互利的原则，在平等自愿、协商一致的基础上，根据《_合同法》的有关法律规定，达成本合同，以便共同遵守，相互监督。
1、经销权及要求
甲方授权乙方为地区(含_________________区、乡镇)的特约经销商，销售甲方公司提供的xx牌产品。(具体产品品种见本合同第2条)。未经甲方书面许可，乙方不得跨区销售。同时，甲方有权根据实际需要在该地区开设其他经销商。
2、品种及销售额要求
在合同有效期内，即 年 月 日至 年月日之内乙方应完成产品销售回款额万元。所经销产品及销售回款额要求如下(不选择不经销的划“/”)： 水暖系列产品______________万元
卫浴洁具产品______________万元
黄铜阀门系列产品______________万元
铸铁阀门系列产品______________万元
其他产品______________万元
注:完成年销售任务50%以下取消其经销资格。
3、乙方不得向外泄露甲、乙双方合作方式、市场管理、价格政策、经营策略等涉及甲方商业秘密的信息。若有违反，甲方有权向乙方追诉损失。
4、在打击假冒产品时，乙方有义务支持甲方工作;乙方有义务将产品市场信息、用户建议等及时反馈给甲方;甲方在价格、产品结构、新产品开发、营销政策等方面的调整变化应及时通知乙方，以利双方合作。
5、产品质量及承诺
甲方提供产品必须符合相关检验标准。
乙方在销售产品前必须充分告之客户有关产品用途、性能，售后服务条件及事故处理方式，乙方不得超越产品质量、使用标准向客户做出承诺。否则，乙方承担由此带来的一切责任。
由于甲方产品质量原因引起的问题及合理损失，由甲方负责解决，乙方应积极配合处理;
由于安装不当或违反使用标准的原因引起的问题，由用户负责解决。乙方在处理此类问
题时必须尽量减少甲方损失。
如遇到产品质量及技术问题，乙方应立即通知甲方共同解决。顾客提出的合理要求如由于
乙方原因未能得到解决的问题，由乙方负责解决。
6、产品价格
产品价格分供货价(详见附件)、批发价、工程建议价。甲方保留价格调整权，如需调价，
甲方应用《调价通知书》通知乙方。
乙方在与用户签定供货合同时，必须明确规定保留价格调整权，以避免原材料价格大幅上
扬时，双方无力向用户供货的现象。若乙方与用户的供货合同中未注明的，甲方有权在
原价格无法执行时拒绝执行。
乙方在工程攻关时，如果遇到价格阻力，可向甲方提出申请，甲方根据具体情况，尽力予
以支持。但原则上以市政产品为主，所有特价产品差价不计入任务销量，不计返点。
7、产品订货与交付
乙方应以书面形式(传真或其他方式)向甲方订货，订货单上应写明订货的种类、规格、数量，甲方接到订货单后，常用产品合理数量在2天内交货。如果2天内不能交货的，甲
方应在收到定货单1天内通知乙方并另行协商交货期。实际交付的种类、规格、数量与定
货单是否一致，都以甲方送货乙方签收的单据为准。
若乙方订购的产品为不常用产品，或按特殊要求加工的产品，甲方有权根据具体情况收取
专项定金并共同协商交货期。否则，甲方有权拒绝接单。而且，定做产品不退货。
甲方代办托运，运费乙方自付;乙方自提，运费自付;其他特殊发货方式甲方均不负责费用。
8、结算方式：
乙方支付甲方货款方式为先打款后发货，或现款现货。在到期货款未结清的情况下，甲方
有权停止发货。
乙方必须于 年12月31日前结清全部货款。如欠款金额较大，甲方有权取消乙方年终返利。
乙方不得以任何理由拖欠货款。否则，应按拖欠天数每天向甲方支付所拖欠货款总额的3‰作为滞纳金，但滞纳金总额以货款总额的30%为上限。
9、退货规定
由于甲方产品质量原因或甲方工作失误原因发错货、多发货而需要退货的，甲方必须退货
并负责一切运费。若该货物货款已收，应根据乙方合理要求及时退还货款。
由于乙方订货失误而无法售出的产品需要退货的(非常规、特殊订制产品不退货)且订货在60天以内，在无明显损坏的情况下，甲方按：
若该产品已经涨价，则按原定货价格的95%计算退回货款。
若该产品已经降价，则按退货当时价格的95%计算退回货款，但运费均由乙方负责。
如订提货超过60天或需退货产品甲方已停产或更新生产标准，则退货价格由甲方审定并在乙方对价格同意的情况下退货。
乙方不得在甲方货物外包装完好和无明显损坏的情况下拒收甲方货物，如乙方无理拒收货物而造成的损失应由乙方负责。
10、市场推广
乙方有义务在责任区域市场进行分销渠道的开拓和分销店面招牌的推广。
乙方必须做好所经销甲方产品的推广工作。甲方有义务向乙方免费提供各类宣传推广用品，甲方委派专业人员协助乙方进行市场拓展、工程公关等销售促进工作。
相关的推广活动如展览会、业界推广会及其它广告宣传等，乙方需要甲方支持的，需向甲方提出申请，经双方商定实施方案及费用分担方案后方可进行。
11、市场管理
甲方必须负责管理市场，追求良好的市场销售秩序，保障乙方利益不受冲击与侵害。
乙方未经甲方书面许可，不得跨区销售。
为了保障各商家利益，甲方在各个市场实行工程备案制。备案制执行先到先得的原则，但该备案须经甲方在当地的商务经理核实确认确实进入了一定深度方可认可该备案有效。已经有效备案的工程项目其他商家不得再进入，更不得再行报价等等影响合作的事情。
如果出现恶意跨区、恶意冲突工程的行为的商家，甲方将直接予以处罚，不需要与过错方协商处罚方式。处罚方式可以为划出销量扣该销量返点给受害方，或划出更多销量、扣罚全部返点、解除本合同等等。
未经甲方书面同意，乙方不得有下列情形：
① 乙方不得在异地开设分店。
② 在经销合同有效期限内，乙方不得转让其经销权。
若乙方有上述情形之一者，甲方有权终止经销合同及取消乙方经销资格。
12、返利
在合同有效期内乙方销售额达到 万元 ;甲方将乙方回款额的 %作为奖励;
在合同有效期内乙方销售额达到 万元 ;甲方将乙方回款额的 %作为奖励; 备注： (年销售额不足贰万元的经销商不参加返利，特价产品不参加返利)
13、如乙方出现经销假冒甲方品牌产品行为的，乙方要承担相应的法律责任，甲方同时将执行扣除部分或全部返点奖励的处罚且不需要与乙方协商，也不需乙方同意。
14、本合同自合同签订之日起生效，有效期至 年 月 日止。在有效期满之日前一个月内，甲乙双方就续约、修改相应条款、清理往来账目等协商，确定是否续约，若无续约，则自行终止。无论以何种方式解除或终止本合同，乙方都必须结清甲方货款，否则乙方要承担相应法律责任。
15、双方引起的所有争议分歧，双方应友好协商解决，协商不成须向甲方所在地人民法院提出诉讼。
地址：
电话：
传真：
法定代表人：(签章)
委托代理人：
乙方： 地址： 电话： 传真： 法定代表人：(签章) 委托代理人： 签订日期： 年 月 日
甲方：XXXX有限公司 (以下简称甲方)
乙方：XXXX有限公司 (以下简称乙方)
依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程工期事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。
第1条 材料名称
材料(产品或设备)名称： 详见材料清单
规格型号： 详见材料清单
质量标准(或技术指标)： 符合国家相应产品质量标准
所购材料附送服务项目还包括第 3和4 项。
5. 其它 ：
第2条 材料包装
包装标准： 一般
包装费用： 由乙方承担
包装物的处理方法：选择以下第 1和3 种处理方法。
第3条 材料数量
采购数量： 详见材料清单
计量单位： 详见材料清单
合同数量确认方法： 以甲方材料入库耗用单所确认数量为准
第4条 收货规定
交货单位： XXXX有限公司
收货单位： XXXX有限公司
收货地点： XXXX
收货方法： 以甲方相关人员确认为准
运输方式： 汽运
运输费用的承担： 由乙方承担
收货时间： 以甲方通知为准确性
第5条 收货时间
本合同起止时间： 20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日止 。期间具体节点，见甲方提供的相关文件。
若属乙方原因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。
如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，材料供应可作相应顺延。
按工期准备规定，不能提供工期场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场工期。
甲方提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加。
工期期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。
乙方在上述情况发生后三天内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。
乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。
第6条 合同价款
本合同总价款为 XXXXX 元(大写 XXXX 元整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。
以上合同价款中含 税 。
本工程竣工前，乙方收取的预付款和进度款总额，达已完成工程量的 80% 。
本合同价款为 固定价格合同 。材料采购总价包干，如因甲方要求更改造成材料采购的增减，则纳入最终结算，其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。
第7条 货款支付
材料预付款：按合同的 ?% 支付，发货前 清。
材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的 ?% 。留 ?% 作为材料质保金，一年后无息返还。
乙方工期和生活用水、电及机械台班、测量，由双方按定额规定或按实结算。
乙方在单位工程竣工验收后一个月内，将工程竣工结算书送交甲方，若因乙方自身原因使结算拖延，责任由乙方自行承担。
乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书，明确授权结算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。没有授权委托书的，不得与甲方办理预决算。
工程完工验收后，乙方报送的工程预决算书(一式三份)只能作为支付进度款的依据，甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。
第8条 工程质量与竣工验收
本工程质量应根据设计工期图、修改图、变更通知、工期说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程工期及验收规范》和有关工程质量的规定，由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。
本工程质量等级：合格，若未达到本合同要求的质量等级，甲方将在乙方的最终结算中扣罚2%的质量保证金。
乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令工期，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用，同时向甲方提供工程事故报告。因甲方代表不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后，填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序工期。
工程竣工验收，应以设计工期图、修改图、变更通知、工期说明、工期验收规范为依据。
工程竣工验收必须具备下列条件：
达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。
提交齐全的工程竣工资料和竣工图2套。
已签署工程保修证书。
工程保修期限为壹年。
第9条 文明工期与安全保卫
乙方应严格遵守国家和当地有关文明工期、现场安全和保卫的各项规定，并制定相应的管理制度，采取严格的安全防护设施，承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
乙方工期区域现场应达到文明工地合格标准。若被有关人员评为不合格工地，乙方应在两天内按要求整改完毕，并承担经济处罚。
乙方应建立完善的安全管理制度，乙方现场负责人应是安全负责人。乙方工期区域内发生的安全事故，应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲方。
乙方的工期机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内，并自行承担消防工作。如发生公、私财物被盗及火灾昀由乙方负责。
甲、乙双方签定的安全、保卫、治安协议是本合同的附件，具有同等效力。
工程完工后，乙方应在甲方限定期限内将设施、材料、周转材料全部清退出场。超过期限不作清理，
甲方将按废弃物清理出场，所发生的清理费用由乙方承担。
第10条 争议、违约
发生争议后，除甲、乙双方协商一致同意停止工期外，乙方都应保护工期进度，保护好已完工程。
凡乙方出现或发生下列情况，甲方有权决定终止协议的履行。
工程发生重大事故，或在质量检查中被质监人员评为不合格。
工期达不到已确定的节点考核要求。
发生重大安全事故，且现场管理混乱。
甲方依据上述情况的发生终止协议后，乙方有义务保护好已完工程移交甲方，并在三天内将人员、机具，周转材料撤除现场，逾期则按条处理。
甲方不能履行义务，应承担违约责任，相应顺延工期。
因乙方不能履行义务，应承担违约责任。
双方因合同发行发生争议，应协商解决。协商不成，双方同意向XX区法院提请诉讼。
第11条 其他
本合同未明确事项均按《合同法》、《建筑法》等有关规定和条款执行。
合同文件范围：
工程工期总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)。
中标书、投标文件、招标文件
关于工程协商、变更等
甲方代表的书面指令
工期图纸及说明书
国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。
本合同经双方代表签字后生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款，保修期满后自动失效。
本合同正本二份，双方各执一份;副本四份，甲执二份，乙执二份。
甲 方(签章)： 乙 方(签章)：
法 定 代 表 人： 法 定 代 表 人：
(或委托代理人)： (或委托代理人)：
经 办 人： 经 办 人：
签订日期： 年 月 日 签约地点：
购货单位：_________(以下简称甲方)
供货单位：_________(以下简称乙方)
第一条
产品名称_________规格________
数量_________单价________
总价_________
名称_________规格________
总计：________________________
第二条
验收方法______________
第三条
付款方式______________
第四条
交货规定
1.交货方式：______
2.交货地点：______
3.交货日期：______
4.运输费：______
第五条
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向人民法院提起诉讼。
第六条
本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：_____
需方 ： (以下简称甲方)
供方 ： (以下简称乙方)
依据《_合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签定本合同，并严格履行。合同如下：
第一条：合同总价
乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货款为人民币___元。
第二条：验收方法
乙方所供产品严格按照样品质量标准验收，并提供产品检验报告及合格证。
第三条：货款及结算方法
1、合同总价为人民币。
2、货品到达当日且验收合格，甲方须付于乙方合同总价之， 为人民币__元。
第四条：交货规定
交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2.交货地点：___。
3.交货日期：___。
4.运 输 费：运费由方承担。
第五条：经济责任
(一)乙方责任
1、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。
(二)甲方责任
1、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之乙方作为延期罚金。
4、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。
第六条：违约责任
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额___%的作为补偿金。
2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。
第七条：其它约定
合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，如协商不妥，可由任何一方向所在地工商行政管理局申请调解仲裁，也可向当地人民法院起诉。
本合同未尽事宜，由双方协商解决，另订附则附于本合同内，与本合同有同等法律效力。
本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。
甲方： 乙方：
代 表： 代 表：
电 话： 电话：
卖方：____________________________________（以下简称甲方）
地址：____________邮编：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
买方：____________________________________（以下简称乙方）
卖方与买方在平等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。
第一条货物名称、规格、包装及唛头：
第二条数量、单价、总值：
卖方有权在3%以内多装或少装。
上述价格内包括给买方佣金____%按FOB值计算。
第三条装运期限：
第四条装运口岸：
第五条目的口岸：
第六条保险：由卖方按发票金额110%投保。
第七条付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____银行见单即付。该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。
第八条单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单；如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。
第九条装运条件：
1、载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。
2、卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。
第十条品质和数量/重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量/重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。
第十一条不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。
第十二条因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
需方：______（以下简称甲方）供方：______（以下简称乙方）
第一条：合同总价乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货款为人民币______元。
第二条：验收方法乙方所供产品严格按照样品质量标准验收，并提供产品检验报告及合格证。
1、合同总价为人民币______元（此价格为不含税价格）。
2、货品到达当日且验收合格，甲方须付于乙方合同总价之______%，为人民币______元。
1、交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：______
3、交货日期：____年____月____日
4、运输费：运费由方承担，货品装卸由方承担。
（一）乙方责任、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。
（二）甲方责任、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值______%的罚金。
1、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之付给乙方作为延期罚金。
3、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额%的作为补偿金。
甲方：乙方：（盖章）（盖章）
代表：______代表：______
电话：______电话：______
____年____月____日____年____月____日
供方(以下简称甲方)：
购方(以下简称乙方)：
经甲乙双方协商，就乙方 木方、模板材料由甲方所供应，达成以下协议，特定立本合同，以资信信守。
一、货物内容
二、运输：
由甲方负责运输(或托运)，运费、均由甲方承担。
三、货款结算方式及期限：
四、交货地点：
五、违约责任：
1、甲乙双方严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付违约所造成的经济损失。
2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日百分之三计算，违约金不超过货物总额的20%。
3、乙方逾期付款时，应按供货物总额的每日百分之三向甲方偿付逾期违约金，违约金不超过货物总额的20%。
六、争议解决方式
凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，协商不成时，双方均可依据《_合同法》向甲方所在地人民法院起诉。
七、合同的变更解除：
甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。
八、合同未尽事宜：
需经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。
九、免责条款：
合同双方的任何一方由于客观原因不能完成履行合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，允许延期履行或部分履行合同，并要根据情况可部分或全部免于承担违约责任，单逾期付款除外。
十、生效及其它
本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式份，乙方 份，各份具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（买方）：____
乙方（卖方）：____
依据《_合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。
第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：
（建材清单表格略，下载文档里有表格）
本合同金额合计：￥3369600、00，大写：叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。
第二条产品质量标准，验收标准：
1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。
2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。
第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间：
1、乙方将货物送达甲方指定地点。
2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。
3、交货时间：____年12月19日
第四条付款方式及货款结算：
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%，甲方验货物入库九十天内，甲方支付乙方剩余货款的80%。
第五条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
第八条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方（章）：____
乙方（章）：____
签约日期：____年12月12日
需方（以下简称甲方）
供方（以下简称乙方）
经双方协商同意，根据_经济法的规定，订立合同如下：
一、甲方承建的郯城县景都国际花苑小区二期工程高层所需建材（木材）均由乙方提供。
二、验收方法：由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。（木方规格允许范围在±2mm）
三、货款及费用等付款及结算方法
1、交货方式：甲方提供一定的材料堆放验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：施工现场。
3、交货日期：甲方提前三天通知乙方。
4、运输费：包含在货款内。
5、付款方式：所用材料款在所建楼号正负零完成后十日内付70%；主体五层完成后十日一次性付清。
四、产品价格
木方以立方米计算（1900元∕m3）；木模板（规格1220*2440*10，元∕张）如需调整，必须经双方协商同意后方为有效。
五、本合同自双方签章之日起生效，在执行期间如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份
供方（以下简称甲方）：____
购方（以下简称乙方）：____
经甲乙双方协商，就乙方木方、模板材料由甲方所供应，达成以下协议，特定立本合同，以资信信守。
二、运输：____
由甲方负责运输（或托运），运费、均由甲方承担。
甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同（双方协商一致并签署书面文件的除外）。
本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式____份，甲方____份，乙方____份，各份具有同等法律效力。
需方 湖南省第四工程有限公司株冶低货位项目部 (以下简称甲方) 供方 株洲天仙水泥有限公司 (以下简称乙方)
经协商同意，根据_经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币140万元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列。
第二条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
第三条货款及费用等付款及结算办法
第五条交货规定
1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。
2.交货地点：株冶低货位施工现场
3.交货日期：甲方天提前三通知
4.运 输 费：包含在货款内
第六条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值 %的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值 %的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。
订立合同人：
甲方：湖南省第四工程有限公司株冶低货位项目部 盖章
乙方;株洲天仙水泥有限公司 盖章
经办人： _(盖章) 经办人：__ (盖章)
地 址：______ 地 址：______
电 话：______ 电 话：______
开户银行：建行香樟路支行____ 开户银行;建行株洲电力支行___
帐号 帐户
__年 __月 __日 __年__ 月__ 日
供方：____（以下简称乙方）
需方：____（以下简称甲方）
第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金（即人民币953820元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）
第三条、条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：北京恒盛商贸
3、交货日期：所以货物必须于____年12月29号之前完毕。（交货前提前3天电话通知）
4、运输费：包含在货款内第四条、经济责任
（一）乙方应负的经济责任
1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值%的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。第五条、条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前__天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：
购货单位：_________（以下简称甲方）
供货单位：_________（以下简称乙方）
第一条产品名称_________规格________
第二条验收方法______________
第三条付款方式______________
第四条交货规定
1、交货方式：______
3、交货日期：______
4、运输费：______
第五条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向人民法院提起诉讼。
第六条本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
卖 方：____________________________________
地 址：____________ 邮编：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
买 方：____________________________________
第一条 货物名称、规格、包装及唛头：
第二条 数量、单价、总值：
卖方有权在3％以内多装或少装。
上述价格内包括给买方佣金____％按ＦＯＢ值计算。
第三条 装运期限：
第四条 装运口岸：
第五条 目的口岸：
第六条 保险：由卖方按发票金额110％投保。
第七条 付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的'、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____ 银行见单即付。
该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。
第八条 单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单／重量单；如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。
第九条 装运条件：
1.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。
2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。
第十条 品质和数量／重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。
第十一条 不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。
第十二条 因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。
卖 方：____________(盖章)
代表人：____________
____年__月__日
买 方：____________(盖章)
甲方（卖方）：
住所：
法定代表人：
乙方（买方）：
依据《_合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签订本合同，并严格履行。合同如下：
第一条 合同总价
乙方严格按照甲方工程所需，供给甲方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。
第二条 订单
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第三条 交货时间、交货地点
2、交货地点：____________________。
3、交货日期：____________________。
4、运输费：运费由_____方承担，货品装卸由_____方承担。
第四条 质量标准
产品的质量标准以经双方确认的`订单为准。
第五条 产品的验收
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
乙方因建设或经营等需要，向甲方购买建材五金，为明确双方的权利义务，根据《_合同法》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款。
第一条：产品名称、规格、数量、单价：
第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。
第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：
一、提货日期：_____________________________________。
二、提货地点：_____________________________________。
三、提货方式按以下第_____种方式提取。
A：乙方到甲方营业地自提，运输费用由乙方承担。
B：由甲方将货物运输至买方指定的位于_________________的地址，交付给乙方指定的收货人_______验收，验收合格后签字或盖章确认。货物到达交货地点后，由方负责卸车。
第四条：乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。
第五条：付款方式：乙方在签订本合同时支付______元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后___天内支付全部剩余货款。乙方若采取分批购买的，则买方需在收到单次货物后__天内支付该批次货物的全部价款。
第六条：质量保证：
(一)、甲方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的保修期为年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修。(若没有保修则删除)
(二)、由于乙方或其他原因造成货物损坏的，由买方自行负责。
第七条：违约责任：
(一)、若乙方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符合约定的标的物，由乙方承担合同总价款20%的违约金，以及货物运输费用。
(二)、延期付款：乙方应按合同约定的时间支付货款，如乙方违反合同约定，未即时支付价款，则由乙方向甲方支付所欠款项20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失;同时，甲方有权中止建材供应。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。
需方)(以下简称甲方)
(供方)(以下简称乙方)
经协商同意，根据_经济法的规定，订立合同如下： 第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列
第二条 乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告以及产品出厂合格证。
第三条 验收方法
1、查看瓷砖的外包装
1)仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚，包括产品的品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号或生产日期; 2、核对送货产品与定单是否相符
1)检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致; 2)检查送的每个型号的产品是否与看货时一致;
3)查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误。! 4)检查送货品种是否有遗漏!
3、核对瓷砖的数量.仔细的核对瓷砖的数量，注意瓷砖的片数和平米之间的换算。
4、检查瓷砖的质量 重点的检查以下几个方面：
1)零片和散片的质量，是否有磕角、划伤等表面瑕疵，花砖腰线是否有什么磕碰;
2)检查瓷砖是否有破损，可以用手摇一下包装箱，听是否有“嘎吱”的响声，有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损，一定要开箱检查!
3)检查瓷砖的平整度：将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上，用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动，如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的，说明瓷砖的尺寸比较好，误差小，这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反，如果有明显的滞手的感觉瓷砖，说明瓷砖的尺寸误差较大，会影响铺贴的效果!
4)检查瓷砖的平整度题，两片或者四片相同型号的瓷砖按照相同的纹路拼铺在平面上，用手在砖面上来回的滑动，如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感，说明瓷砖的平整度好，反之，说明瓷砖的平整度较差，会影响瓷砖铺贴的整体效果，地砖如果平整度较差，严重的情况还会绊倒人! 5)瓷砖的直角度问题现在瓷砖主要还是以长方形的为多，瓷砖的每个角都是直角，如果直角度差的话，也会影响瓷砖的铺贴效果，取四片相同型号的砖，进行拼接，如果出现四片砖不能接缝紧密，总是一条或者两条接缝出现缝隙，说明瓷砖的直角度不是特别好。
5、再一次核算瓷砖的单价和总价。
第四条 货款及费用等付款及结算办法
1) 甲方收到货后组织验收，验收后开出产品入库单，乙方以现场产品入库单以及相应款项(货物总价的 %)的正规发票到甲方财务办理付款手续， 2) 甲方在铺贴完成后，无任何质量问题，即支付乙方相应货物总价的。 3) 甲方在工程完工，无需再进货时，按实际收货量进行结算，一次性付清乙方尾款。
第五条 交货规定
1.交货方式：乙方负责把产品运送到工地现场，甲方指定现场材料停靠点，甲方负责卸货。
2.交货地点：本工程施工现场
3.交货日期：______ 第六条 经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间 ，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 %的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。 (二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，退货数量不得超过总合同量的5%，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，乙 方可将交货日期顺延。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之 三计算付给乙方，作为延期罚金。
4.乙方送货或的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失 和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请甲方批准后方能变 更。在甲方批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲 方。
第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由， 经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 %的补偿金。
需方：项目部（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
第一条甲方向乙方订货总值为人民币140万元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列。
第二条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。
2、交货地点：株冶低货位施工现场
3、交货日期：甲方天提前三通知
4、运输费：包含在货款内
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的`产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值%的罚金。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
甲方：湖南省第四工程有限公司株冶低货位项目部盖章
乙方；株洲天仙水泥有限公司 盖章
经办人：（盖章）
地址：______
电话：______
开户银行：
开户银行；
__年__月__日
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况 单位：元/
第二条 质量标准：
第三条 交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间： 交货地点：
第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后 日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签订合同时，买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;XXX
(二) 第六条 违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退换，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项：
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项，双方可协商签订补充协议。
买方(章)： 卖方(章)：
住所： 住所：
联系方式： 联系方式：
委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：
签订时间： 签订地点：
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
第一条 产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：
本合同金额合计：￥，大写：叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。
第二条 产品质量标准，验收标准：
第三条 交货地点、运输及费用、计量、交货时间：
1、 乙方将货物送达甲方指定地点。
3、交货时间：
第四条 付款方式及货款结算：
第五条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条 本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
上一篇：五金材料购销合同范本(推荐19篇)
下一篇：建材销售劳务合同书(共17篇)
微信扫码领取福利
