工程欠款合同模板(精选9篇)

工程欠款合同模板 第1篇

甲方：__有限公司

乙方：__有限公司

鉴于甲乙双方于20__年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。

1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌 万肆仟伍佰叁拾 元整（ 元）

2.甲方同意乙方于20__年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于20__年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照 %的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20__年10月8日当日一次性付清。

3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

4.该协议作为双方协定的'承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。

5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

工程欠款合同模板 第2篇

甲方：

乙方：

本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将 工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

一、结算编制内容： 工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式：

乙方按与甲方签订的施工合同完成 工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为__, (大写：__ 元整)。

三、结算费用的支付方式：

乙方编制完成的`结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项 。

四、甲方责任：

1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

3、 按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任：

1、 必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、 负责结算备查资料的收集装订。

3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他：

乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

年 月 日

工程欠款合同模板 第3篇

借款人(以下称甲方)：

贷款人(以下称乙方)：

担保人(以下称丙方)：

甲方因原因，不能如期偿年第号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。

甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据年第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款

其中(大写)应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述贷款的余额为(大写)整，现约定延期到 年 月 日清偿。具体还款计划如下：

三、延期后的`贷款利率，从延期之日起按该贷款实际原本息和的基础上，额外增加月息 %

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按借款合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其它事项：

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份。

甲方：

签字乙方：

签字丙方：签字

法定代表人：

法定代表人：

法定代表人：(或授权代理人)(或授权代理人)(或授权代理人)

年 月 日

年 月 日

年 月 日

签订合同地点：省(市)市县(区)

工程欠款合同模板 第4篇

还款方：__________，统一社会信用代码：__________，通讯地址：__________，联系方式：__________ 。

收款方：__________，统一社会信用代码：__________，通讯地址：__________，联系方式：__________ 。

还款方因(欠款理由) 。

现双方就以上事实予以确认，并就此达成新的还款协议，以资双方共同遵守。

一、还款期限

还款方承诺最迟于_____年_____月_____日对其所欠钱款________ 元(大写：_________________ 元)全部予以清偿，并依约支付该笔欠款所产生的借款利息。

二、具体还款计划(可根据实际需要调整)

1、还款方承诺每月最低还款_____ 元直至以上费用全部清偿为止;

2、还款方承诺每月还款时加付利息至实际还清欠款时止，利率为 %/月;

三、还款方式

以银行转账方式进行，由还款方将上述钱款汇入至收款方所指定的银行账户，收款方指定银行账户为：__________

开户银行：__________

银行账号：__________

开户人：__________

四、争议解决方式

本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向收款方所在地人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本协议载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

2.收款方为实现本协议所载明的'债权而产生诉讼的，与诉讼相关的费用由还款方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。

3.本协议自双方签字或盖章后生效。

还款方(签字盖章)：__________

收款方(签字盖章)：__________

签订日期：__________

签订日期：__________

工程欠款合同模板 第5篇

甲方：

乙方：

现鉴于乙方不能一次性偿还欠款甲乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：

第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：￥_ 元(注明：有欠条)

第二条甲方同意乙方分12次偿还欠款及还款计划

1、甲乙双方约定第一次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

2、甲乙双方约定第二次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

3、甲乙双方约定第三次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

4、甲乙双方约定第四次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

5、甲乙双方约定第五次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

6、甲乙双方约定第六次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

7、甲乙双方约定第七次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

8、甲乙双方约定第八次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

9、甲乙双方约定第九次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

10、甲乙双方约定第十次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

11、甲乙双方约定第十一次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

12、甲乙双方约定第十二次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元

第三条甲方保证对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的'款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方

在未到甲方、乙双方约定的还款日期前，不对乙方讨要欠款。

第四条乙方保证按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款个人分期还款协议书合同。在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。

第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

签约日期：

乙方：

签约日期：

工程欠款合同模板 第6篇

____________公司(以下简称甲方)

住所：___________

__________公司(以下简称乙方)

住所：__________

鉴于：

_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________ 万 元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________ 万 元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________ 万 元整，尚未支付的建设工程款__________ 万 元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________ 万 元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________ 万 元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________ 万 元整，尚未支付的建设工程款_______ 万 元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________ 万 元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：___________;

受件人：____________

乙方联系地址、电话及传真如下：___________;

受件人：____________

_________公证处联系地址：

地址：_____________________

邮编：___________

电话：_____________

承办公证员：_______________

甲、乙双方在此确定：如任何一方的`联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和_______公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的.法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后__日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的.影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自________公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持___份，一份留存于_______公证处备案。

甲方：______

法定代表人或授权代表：______

乙方：______

法定代表人或授权代表：______

________年___月___日

于____________（地方）

工程欠款合同模板 第7篇

甲方：_____________

乙方：_____________

经_______银行_______县_______支行_______营业所(以下简称贷款方)与_______(以下简称借款方)，充分协商，签订本合同，共同遵守。

一、由贷款方按下列分期借款计划按时、按额向借款方提供_____________贷款总额为_____________ 元。借款还款计划如下表

分期借款计划分期还款计划_____________年_____________月_____________日金额_____________(大写)利率_____________ %用途_____________年_____________月_____________日本金

二、贷款方如不按期、按额向借款方提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金，违约金数额的计算，与逾期贷款罚息同

三、贷款利率，按银行贷款现行利率计息。如遇调整，按调整的新利率和计算办法计算。

四、借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的贷款。并按规定收取罚息。

五、借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。违约金按计划用款额度、天数，按借款利率的50 %计算。

六、借款方保证按借款契约所定期限归还贷款本息。如而延期、借款方至迟在贷款到期前三天，提出延期申请(并告知担保人)，经贷款方同意，办理延期手续。但延期最长不得超过原订期限的一半。贷款方不同意延期或未办理延期手续的`逾期贷款，加收罚息

七、借款方的借款由担保人用_________________作担保。

八、贷款到期后一个月内，如借款方不按期归还贷款本息时，由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还贷款本息和逾期罚息。

九、本协议书一式_______份，借贷双方各持正本一份，担保单位(担保人)和公证机关各一份

十、本协议书经借贷款双方和担保单位(或担保人)各方签字之日起，即有法律效力。

甲方：_____________

乙方：_____________

签约日期：______年______月______日

签约日期：______年______月______日

工程欠款合同模板 第8篇

甲方：

乙方：

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的.装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程款 。经双方协商确定甲方于 年 月 日付给乙方工程款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 %/月的利息外，并按所欠工程款的 %/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：

乙方：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

年 月 日

工程欠款合同模板 第9篇

甲方：

乙方：

一、甲乙双方自友好合作以来，截至 年 月 日，乙方尚欠甲方投资本金￥ 元（大写： ），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决：

第一种：甲方同意乙方偿还人民币 元整（￥ 元）以解决上述欠款问题，但须：

1、 一次性以银行转账的方式支付给甲方；

2、 在年

第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：

1、 年日前支付 元；

2、 年日前支付 元；

3、 年日前支付 元；

二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的.约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即 元（大写 ）本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。

甲方：（盖章）

乙方（盖章）：

授权代表：

授权代表：

年 月 日

年 月 日