首页 > 合同范本 > 光伏板安装劳务协议合同(推荐13篇)

光伏板安装劳务协议合同(推荐13篇)

小车 收藏 投稿 点赞 分享
光伏板安装劳务协议合同(推荐13篇)

微信扫码分享

光伏板安装劳务协议合同 第1篇

甲方:___________________

乙方:___________________

一、承包工程项目

(1)工程项目名称:____________

(2)工程地址:____________

(3)承包内容:新立电杆5基,电杆采用φ230×15米,电杆基础采用C20砼浇筑;架设10kV线路公里(导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240),安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台;安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面;安装10kV组合式高压计量箱,安装500KVA变压器一台,低压配电柜安装,安装800KVA变压器一台(利用原有800KVA变压器,将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内),制作户外电缆头1套,制作户内电缆头2套,项目涉及的各内标识制作安装,空洞封堵、设备接地制作安装遥测,负责将高压线安装至低压配电柜。

(4)工程项目期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

二、合同价款及付款方式

(1)劳务包干价:13000元(大写:壹万叁仟元整)

(2)付款方式:待工程竣工验收合格后,7个工作日内付清工程劳务款。

4.甲方的安全文明施工权利和义务

(1)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方人员、技术不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

(2)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定。

(3)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金。

(4)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。

(5)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方运到施工现场。

5.乙方的安全文明施工权利和义务

(1)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

(2)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

(3)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

(4)动火制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

(5)工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失;

(6)应每天检查工器具检测日期是否过期,过期的工器具由乙方自检,如不按照规章制度要求,使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失,由乙方负责;

(7)严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;

(8)工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;

(9)负责工程竣工验收,如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担;甲方不承担任何责任;

(10)施工过程中,所发生的安全事故由乙方自行承担;

6.需要补充协议内容:

三、附则

(1)本协议约定的各项条款,经双方签字后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的

安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

(3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

(4)其他未尽事宜可另行约定。

(5)本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:____________

身份证号码:____________

电话:____________

乙方:____________

身份证号码:____________

电话:____________

____________年____________月____________日

光伏板安装劳务协议合同 第2篇

发包方(以下称甲方):_______________________

承包方(以下称乙方):_______________________

根据《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:_________________________________

二、工程地点:_________________________________

三、承包方式:_________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的`核定。

2、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

3、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方(签章):______________乙方(签章):______________

_________年________月______日_________年________月______日

光伏板安装劳务协议合同 第3篇

本协议依照_2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”(GB/T24915-2010)起草编制。

在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《_合同法》及其他相关法律法规的规定,本协议双方同意按“合同能源管理”模式就 太阳能应用示范项目(以下简称 “本项目”或“项目”)签订本协议。

鉴于本项目的实际情况,双方同意按节能效益分享型方式分配由该项目带来的节能效益。

光伏板安装劳务协议合同 第4篇

发包单位(甲方):____________

承包单位(乙方):____________

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:____________

2、工程地点:____________

3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____________元(人民币大写:____________元)。

4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

第二条:施工工期

1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

第三条:工程质量及适用的标准、规范

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

第四条:甲方责任

1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

第五条:乙方责任

1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

第六条:其他事项

本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

甲方(签章):____________乙方(签章):____________

负责人:____________负责人:____________

光伏板安装劳务协议合同 第5篇

(一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。

(二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元。

(三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

光伏板安装劳务协议合同 第6篇

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就____________工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:________示范项目EPC总承包

工程地点:______

工程承包范围:太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

其中:

二、主要技术来源

承包人提供。

三、主要日期

合同期限(绝对日期或相对日期):合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期):暂定_______年5月5日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期):暂定_______年6月5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期):暂定_______年6月15日。

四、工程质量标准

工程质量标准:合格

五、工程建设规模、合同价格、付款货币

工程建设规模1500kWp,合同价格为¥__(大写:__万元整)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间:____________

合同订立地点:____________

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏板安装劳务协议合同 第7篇

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。

合同签订地:_________________

乙方指定账户户名:_________________

乙方指定账户账号及开户行:_________________

甲方:_________________(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

甲方(业主):

乙方(服务企业):

根据《_民法典》等有关法律法规的规定,结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。

第一条项目概况

1-1项目名称:

1-2项目地址:

1-3装机容量:

1-4首年发电量(kWh):

1-5项目服务范围:

□前期调研:

□项目设计:

□安装调试:

□运维内容:

第二条项目期限

2-1安装期限:

2-2运维期限:

第三条项目标准

3-1项目设计标准:

3-2项目安装标准:

3-3项目检测和评估标准:

3-4项目运维标准:

第四条项目价款

本项目安装费用:单价(人民币) 元/瓦,总价款为 元,(大写) 元。(可另列附件)。

第五条付款方式:_________________

第六条项目设计

6-1乙方提供项目设计的,甲方应在日内确认设计内容。

6-2项目设计经双方书面确认后,甲方需变更设计的,应提前日与乙方协商,并签订项目设计变更单,项目竣工日期顺延。

第七条设备提供

7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认,并列明清单(附件1)。

7-2乙方提供项目设备和原材料的,应提前日通知甲方验收,双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。

7-3甲方提供项目设备和原材料的,应符合设计文件的要求。乙方发现甲方提供的项目设备和原材料不符合设计文件要求的,应及时向甲方提出书面异议。甲方认为可继续使用的,应向乙方作出书面确认并承担相应的责任。

7-4乙方应向甲方提交制造商出具的项目设备和原材料质量证明或检验合格证明。对不符合设计文件要求的项目设备和原材料,甲方有权拒绝验收,乙方应按甲方的要求运离项目现场,重新按设计文件要求提供,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。

第八条安装及验收

8-1乙方应做好项目现场的人员配置、项目设备与原材料准备及安装质量、成本、进度、职业健康、安全与环境的管理。

8-2在安装过程中,甲方提出变更设计、增减安装项目、保留或变更项目设备和原材料的,须提前日与乙方协商,由原设计方出具项目变更单后方可继续进行,由此影响竣工日期的,工期顺延。

8-3双方应在隐蔽工程完工后日内进行验收,甲方迟延验收的,工期顺延。

8-4设备安装完成后日内甲方组织项目参与各方进行验收,并予以书面确认。验收未通过的,甲方有权拒收,乙方承担返工及延期交付的责任。

发包方(甲方):

承包方(乙方)

按照《_合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

工程名称:

工程地点:

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)

工期:

开工日期: 年 月 日

实际施工天数:天

工程质量:合格

合同价款(人民币大写):

安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算,材料装卸费按 元计算。

2、双方工作

甲方工作

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,

解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算

根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

4、违约责任

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

5、附则

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

发 包人:承 包人:

发包人代 表:承包人代 表:

地 址:地 址:

电 话:电 话:

传 真:传 真:

邮 编:邮 编:

开 户 银 行:开 户 银 行:

帐 号:帐 号:

年 月 日 年 月 日

发包方(全称):

承包方(全称):

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

一.承包范围及工作内容:

承包范围:十堰职业技术学院管理系教学楼安装工程;

工作内容:图纸范围内的水、电(包括弱电)、消防、喷淋、通风、人防套管预埋、空调雨水管道安装、战时部分预埋、临时水电。

二.结算规则:按《20___年湖北省安装工程、湖北省建筑工程消耗量定额》计算规则进行结算。

三.承包方式:包工。

四.承包价格:

1.按建筑面积元/m2进行结算;

2.对不能按上述条款结算的,按湖北省20年消耗量定额执行。

五.质量与验收

1.质量标准:“省优”楚天杯。

2.隐蔽工程验收:现场控制,当场验收,并经监理、质检部门验收。

3.其他工程验收:采取中间控制,随工程进度和完工后一次验收相结合的方法。

4.承包人施工质量不符合本协议约定的标准,承包人应向发包人支付总价40%元的违约金。

六.施工进度及工期

1.进度计划:按项目部安排的施工进度计划,与其他班组配合施工。

2.工期延误:承包方必须组织足够的技术力量和施工力量,安排好施工进度计划,确保施工进度与其它工程同步进行,不得耽误工期,否则按元/天给予罚款。

七.工程款支付与结算

1.付款方式:按当月完成工程量的60%付款,剩余竣工验收后付清;

2.价款结算:按第二、四条完工后进行结算;

3.保修押金:按总造价的3%预留。

八.违约、索赔、争议

1.违约:

承包方中途自动退场的,按完成工程量的60%结算,其余40%作为违约罚款;

因承包方工程质量、工期或安全达不到要求的,发包方可以解除该协议,工程价款按完成工程量的60%结算,其余40%做为违约金;

2.索赔:当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔时间发生时的有效证据。

3.争议:本协议如有未尽事宜双方协商解决,如有争执由有关部门仲裁,或向有管辖权的法院起诉。

九.分包及转包

本工程严禁转包,一经发现,无条件清退出场。

十.保修期限:竣工验收后一年。

十一.双方权利和义务

1.发包方

发包方统筹安排、协调解决承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

发包方负责提供水电至施工现场,保证工期的畅通;

发包方负责指定标高及轴线控制点,进行现场交接;

承包人因质量、工期、安全达不到现场管理要求的,发包人可要求承包人退场,承包人接到通知后3日内退场,按第八条对承包人进行工程结算。

2.承包方

施工时,承包方承包人每天必须有半天时间在现场负责,发现承包人不在施工现场,每次罚款100元,承包人确因有事,必须事先向施工员或项目经理请假。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理制度,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

已完工但未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;

按要求保证施工场地的清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到现场管理人员的要求;

承包人应遵守工程建设安全生产及本协议附件的规定,并随时接受现场管理人员的`监督检查。由承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担;

承包方需按照施工规范、技术交底及公司有关规定做好材料的合理使用,严禁浪费;

妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给承包人使用的机具、周转材料及其他设施;

自觉接受工程发包方施工管理人员的管理、监督、检查。工程承包人需配合发包方对工程的初步验收以及工程承包人按发包人要求进行的施工场地的检查、隐蔽工程的验收、承包人分项工程的验收等。

十二.合同生效

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方:____________

乙方:____________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵守:

第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工作名称:____________

工作地点:____________

工作范围及工作量:____________路高架桥预应力管桩(d=40cm),约____________万米,乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作量。

承包方式:固定单价承包,乙方提供桩机和劳务人员,乙方劳务报酬根据乙方完成的工作量计算。

劳务分包作业内容为:甲方应满足“三通一平”路通、水电通,桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙方为完成本工程所有必须的临时设施及辅助工序。

第二条、劳务分包工作期限

开始工作日期:20___年8月10日。

结束工作日期:根据工程的工期需要,乙方的工期满足甲方要求。

第三条、质量标准

按公路工程现行工程质量验收标准进行评定。

乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工,并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求,严格执行甲方制定的工艺要求,确保工程质量。

若乙方不按技术规范要求进行施土,工程质量达不到质量标准,现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质量问题,造成的一切损失由乙方自行负责。

乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后,并不免除乙方对施应负人工的质量责任。

劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业量进行计算,分包综合单价____________元/m。

劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包括的人工费、材料费(不含管桩费用)、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和;

劳务作业单价中不含营业税、教育费附加及城市建设维护税,以上三种税费由甲方统一交纳,乙方应缴纳的其它税费已包含在劳务作业单价中,由乙方自行缴纳。

施工作业场地100米范围内应由甲方提380V三相100KW容量电源以及生活用水。

桩的计量按照设计图纸或者监理确认的现场有效长度计算。

第五条安全生产、文明施工、环境保护

甲方与业主签订的工程施工合同中关于安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须积极响应并严格遵守,否则视为乙方违约。

乙方必须严格遵守国家及工程所在地区的一切安全生产、文明施工、环境保护法律、法规及相关规章制度(包括甲方制订的规章制度)。

乙方应建立内部安全管理组织结构,包括设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。乙方所有施工进场人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、防滑鞋、救生衣等),若发现有未按要求穿戴安全防护用品者,甲方安全管理人员有权拒绝其进入施工区域,并对乙方处以相关标准的违约金。

乙方必须保证工程完工后物清料净,所有临时设施应及时清除或移走。工程施工期间乙方施工场地内材料、机械设备必须摆放整齐、整洁,随时保证施工通道畅通无阻,不合格材料不能在施工现场堆放。

乙方使用的机械除满足施工要求外,外观必须满足甲方的统一要求,达不到甲方要求的,甲方要求乙方整改时,乙方必须无条件立即整改。

乙方对其现场旌工人员、设备及财产的安全负责,在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故所造成的损失由乙方负责,并承担一切费用和责任。乙方须为进场设备和人员购买保险,费用由乙方承担,若乙方未购买保险而发生损失,由乙方自行负责。

乙方的管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要按甲方规定佩带统一标志,乙方各工种人员必须持证挂牌上岗,必须交甲方其操作证复印件,没有甲方同意,不得随意更换。

凡因乙方管理不善给甲方项目经理部造成相关干扰(如雇工到甲方无理取闹,雇工发生打架斗殴等)则甲方视情节轻重对乙方违约金扣除,最低不少于¥5000元/案次,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,乙方除承担一切后果外,扣除违约金¥5万元/案次。

以上乙方应承担的'各种违约金、损失,甲方将直接从乙方的工程款中扣除,不足额,乙方补足。

第六条、甲、乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

负责工程技术交底、测量定位、试验检测、劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

及时提供图纸、工艺要求,及时组织预应力管桩供应。

按本合同约定,按期分批次向乙方支付劳务报酬。

监督乙方的合法用工和工资支付情况。

负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

甲方可根据工程进度要求,有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后5日内进场,甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

甲方可根据工程进度要求,并根据乙方施工能力,有权对乙方的合同工作量进行调整(增加或减少),乙方不得拒绝。

(二)乙方的权利和义务

向甲方提供符合本项目要求的资质证书、保函及其它文书,并保证真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作;要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

乙方派驻工地代表或项目经理姓名,联系方式,乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理,若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作,应甲方要求必须及时更换。

乙方签订合同的履约人必须坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意擅自离开工地,违约并承担违约金。

根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,经甲方批准后严格实施;

严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准,认真执行安全技术规范、落实安全措施,确保劳务作业安全;承担在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;

按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料,并及时递交甲方指定人员签收保管,配合甲方办理交工验收;

做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方应无条件修复,并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;

乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故,则所有责任和全部费用均由乙方承担;

须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;

乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任;

乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。

第七条、材料、水、电供应和机械设备使用说明

甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地,乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购,但质量必须合格。

本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内,其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。

第八条、劳务作业验收

乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业,要确保所完成劳务作业的质量,应符合本合同约定的质量标准。

由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担,并赔偿因此给甲方造成的损失,不包材料质量。

第九条、劳务作业变更

劳务作业中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更;

因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担,延误的工期,相应顺延;因变更减少劳务作业量,劳务报酬相应减少,工期相应调整;

劳务作业中,乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担;

因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。

第十条、劳务报酬的结算与支付

本工程劳务作业无预付款,根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬,每月结算一次,支付结算价款的80%作为进度款,施工结束办理完竣工结算后支付至90%,其余10%为质量保证金。

每期结算(上月26日至本月25日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。

甲方管理部门审核完毕后,报项目经理审批,同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款,同时扣清应扣的有关款项。

全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料,办理完竣工和退场手续,乙方向甲方提供施工综合总结),经甲方认可后14天内,乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,计算最终劳务报酬,乙方的结算报酬送到甲方时必须在10天内审核完给乙方,超出时间10天后按乙方的结算数为准,乙方确认后,甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的90%,剩下10%作为工程质量保证金,余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。

第十一条、违约责任

当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

①甲方不支付乙方劳动报酬;

②甲方不履行合同义务的其他情况。

当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥1000元的违约金;

②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付¥100元/根的违约金;

乙方不得将本合同范围内的劳务作业转包或分包给他人,否则乙方须承担违约责任,并赔偿甲方损失,甲方可以随时终止本合同履行。

一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

第十二条、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解,或和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议:向合同签约地点:中山市人民法院起诉。

发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

③法院要求停止合同工作。

第十三条、不可抗力

不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理部,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施;

因不可抗力因素的影响而无法施工时,工期顺延,甲、乙双方各自承担自己的经济损失。

第十四条、合同解除

乙方劳务作业施工过程中,工程进度、质量、安全如不能满足合同要求,甲方可随时责令乙方退场,本合同即提前终止履行,由乙方承担自身施工不力造成的所有后果,甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

甲方与乙方协商一致,可以解除合同;

如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同;

乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的,甲方有权解除合同;

第十五条、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期满且无质量问题后终止。

第十六条、合同份数

本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

第十七条、合同生效

合同订立时间:____________年____________月____________日

合同订立地点:_______________________________________________。

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

第十八条、其它事宜

乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方均不承担连带责任。

乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

设计单位(或施工单位,以下简称甲方):

建设单位(或业主,以下简称乙方):

经甲乙双方协商,根据_颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。

第一条 甲乙双方责任

一、 根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学 合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。

二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提 供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

三、 甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部 门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件,分布式光伏电站度电补贴元)。

四、 甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站 日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

五、 乙方可以自行管理分布式光伏电站,也可以有偿委托甲方管理 其电站,需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

第二条 项目工期

本项目自 年 月 日开始施工,至 年 月 日

单位名称:

住所:

法定代表人:

劳动者姓名:

身份证号:

家庭住址:

紧急联系人:

甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:

光伏板安装劳务协议合同 第8篇

发包单位:____________项目部(以下简称甲方)

承包单位:____________(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于双方就模板单项工程劳务承包协商达成一致,订定本合同。

一、工程情况:

工程名称:____________

工程地点:____________

工程内容:本工程为结构______层,建筑面积为______平方米。

二、承包方式及范围:

本工程包工不包料(包下列辅材),并按照要求自备工具。

辅材:包括铁钉、铁丝、马钉、蝴蝶扣、螺杆、螺帽、步步紧、抱箍、扫把、灰桶、模板贴(嵌)缝及补洞材料、安全帽、安全带、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。自备工具:包括电锯、电钻、钻花、撬棍、切割机等配电缆线、开关、插座的手持电动工具及其它必备的木工工具。所分包的模板单项工程包括整栋房屋的所有模板工程的制作(含改模)、安装、拆除、清洗、刷隔离剂、材料归堆、分中标高、预埋柱拉筋及搭设模板支撑架等。

三、承包单价、结算付款方式:

(一)本工程承包单价,模板工程按面积计算,单价为____________元/㎡。此价格包含劳保费、差旅费、夜餐费、加班费、住宿费、社保费、节假日双休日工资及完成生产任务所必须加班的加班费等。鉴于此工程地下室模板材料需从里面要从里面搬出,因此地下室按展开面积____________元/m2计算;通丝螺杆、螺帽、蝴蝶扣等一律按建筑面积____________元/m2计算。

(二)付款方式:每月预支一次,按当月实际完成工程量付款______%,单项工程全部完成后,办好结算手续后,余款在一个月内一次性付清。工资预支由项目部来控制。凡超支部分由项目经理负责。

(三)每月发放工资前,乙方必须提供在岗人员花名册一份,以便在甲方监督下,乙方将甲方结算的工资按时如实支付给班组员工,不得任意卡扣,更不能卷走,否则甲方有权直接向乙方员工支付工资,因此造成的矛盾和损失甲方概不负责。

四、质量标准:

(一)乙方必须严格按照国家现行的《建筑工程安装工程施工及验收规范》和公司模板工程质量要求来施工,所有工序合格率达到90%(评定时以公司质安部每月的实测检查记录为准)。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款元/次。以确保工程质量达到优良,创出东建品牌。

(二)在施工中,出现走模、胀模等现象,凡动用石工凿除梁板砼所发生的人工工资,一律由乙方负责。并处罚款元/次。如造成较大质量事故除追究乙方责任外,另按损失程度给予赔偿。

(三)严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,罚款____________元/次。

(四)甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时、整改后仍达不到质量要求的,罚款元/次。

(五)对乙方施工过程中质量达不到规范要求,乙方不得以任何理由推卸责任。中途对因人员不能保证质量、进度要求经书面通知后7天内仍不能达标则视为恶意怠工,甲方可处以乙方承包总价最高5%的处罚直至要求乙方退场,对所已完成工程量待退场后才能进行结算。

(六)模板单价中,按展开面积抽出元作为质量奖金,没有达到东建品牌的结帐时奖金不给,达到公司标准,元质量奖金照给。

五、工期:

(一)乙方必须按照甲方规定的工程进度、时间完成生产任务(规定工期天)。按甲方制定的进度计划,每提前一天奖励____________元,每延期一天罚款元。

(二)下列情况经甲方项目经理确认后工期相应顺延。

1、重大设计变更、方案调整;

2、非正常停水、停电8小时以上;

3、因甲方原因引起的停工8小时以上;

4、不可抗拒的自然灾害。

六、安全施工与文明生产:

(一)乙方施工人员进入甲方施工现场后,每个施工人员必须与项目部签订安全文明生产合同书,造册登记,交项目部保管。

光伏板安装劳务协议合同 第9篇

甲方:____________

乙方:____________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵守:

第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工作名称:____________

工作地点:____________

工作范围及工作量:____________路高架桥预应力管桩(d=40cm),约____________万米,乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作量。

承包方式:固定单价承包,乙方提供桩机和劳务人员,乙方劳务报酬根据乙方完成的工作量计算。

劳务分包作业内容为:甲方应满足“三通一平”路通、水电通,桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙方为完成本工程所有必须的临时设施及辅助工序。

第二条、劳务分包工作期限

开始工作日期:20___年8月10日。

结束工作日期:根据工程的工期需要,乙方的工期满足甲方要求。

第三条、质量标准

按公路工程现行工程质量验收标准进行评定。

乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工,并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求,严格执行甲方制定的工艺要求,确保工程质量。

若乙方不按技术规范要求进行施土,工程质量达不到质量标准,现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质量问题,造成的一切损失由乙方自行负责。

乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后,并不免除乙方对施应负人工的质量责任。

劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业量进行计算,分包综合单价____________元/m。

劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包括的人工费、材料费(不含管桩费用)、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和;

劳务作业单价中不含营业税、教育费附加及城市建设维护税,以上三种税费由甲方统一交纳,乙方应缴纳的其它税费已包含在劳务作业单价中,由乙方自行缴纳。

施工作业场地100米范围内应由甲方提380V三相100KW容量电源以及生活用水。

桩的计量按照设计图纸或者监理确认的现场有效长度计算。

第五条安全生产、文明施工、环境保护

甲方与业主签订的工程施工合同中关于安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须积极响应并严格遵守,否则视为乙方违约。

乙方必须严格遵守国家及工程所在地区的一切安全生产、文明施工、环境保护法律、法规及相关规章制度(包括甲方制订的规章制度)。

乙方应建立内部安全管理组织结构,包括设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。乙方所有施工进场人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、防滑鞋、救生衣等),若发现有未按要求穿戴安全防护用品者,甲方安全管理人员有权拒绝其进入施工区域,并对乙方处以相关标准的违约金。

乙方必须保证工程完工后物清料净,所有临时设施应及时清除或移走。工程施工期间乙方施工场地内材料、机械设备必须摆放整齐、整洁,随时保证施工通道畅通无阻,不合格材料不能在施工现场堆放。

乙方使用的机械除满足施工要求外,外观必须满足甲方的统一要求,达不到甲方要求的,甲方要求乙方整改时,乙方必须无条件立即整改。

乙方对其现场旌工人员、设备及财产的安全负责,在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故所造成的损失由乙方负责,并承担一切费用和责任。乙方须为进场设备和人员购买保险,费用由乙方承担,若乙方未购买保险而发生损失,由乙方自行负责。

乙方的管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要按甲方规定佩带统一标志,乙方各工种人员必须持证挂牌上岗,必须交甲方其操作证复印件,没有甲方同意,不得随意更换。

凡因乙方管理不善给甲方项目经理部造成相关干扰(如雇工到甲方无理取闹,雇工发生打架斗殴等)则甲方视情节轻重对乙方违约金扣除,最低不少于¥5000元/案次,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,乙方除承担一切后果外,扣除违约金¥5万元/案次。

以上乙方应承担的各种违约金、损失,甲方将直接从乙方的工程款中扣除,不足额,乙方补足。

第六条、甲、乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

负责工程技术交底、测量定位、试验检测、劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

及时提供图纸、工艺要求,及时组织预应力管桩供应。

按本合同约定,按期分批次向乙方支付劳务报酬。

监督乙方的合法用工和工资支付情况。

负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

甲方可根据工程进度要求,有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后5日内进场,甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

甲方可根据工程进度要求,并根据乙方施工能力,有权对乙方的合同工作量进行调整(增加或减少),乙方不得拒绝。

(二)乙方的权利和义务

向甲方提供符合本项目要求的资质证书、保函及其它文书,并保证真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作;要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

乙方派驻工地代表或项目经理姓名,联系方式,乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理,若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作,应甲方要求必须及时更换。

乙方签订合同的履约人必须坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意擅自离开工地,违约并承担违约金。

根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,经甲方批准后严格实施;

严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准,认真执行安全技术规范、落实安全措施,确保劳务作业安全;承担在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;

按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料,并及时递交甲方指定人员签收保管,配合甲方办理交工验收;

做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方应无条件修复,并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;

乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故,则所有责任和全部费用均由乙方承担;

须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;

乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任;

乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。

第七条、材料、水、电供应和机械设备使用说明

甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地,乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购,但质量必须合格。

本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内,其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。

第八条、劳务作业验收

乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业,要确保所完成劳务作业的质量,应符合本合同约定的质量标准。

由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担,并赔偿因此给甲方造成的损失,不包材料质量。

第九条、劳务作业变更

劳务作业中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更;

因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担,延误的工期,相应顺延;因变更减少劳务作业量,劳务报酬相应减少,工期相应调整;

劳务作业中,乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担;

因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。

第十条、劳务报酬的结算与支付

本工程劳务作业无预付款,根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬,每月结算一次,支付结算价款的80%作为进度款,施工结束办理完竣工结算后支付至90%,其余10%为质量保证金。

每期结算(上月26日至本月25日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。

甲方管理部门审核完毕后,报项目经理审批,同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款,同时扣清应扣的有关款项。

全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料,办理完竣工和退场手续,乙方向甲方提供施工综合总结),经甲方认可后14天内,乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,计算最终劳务报酬,乙方的结算报酬送到甲方时必须在10天内审核完给乙方,超出时间10天后按乙方的结算数为准,乙方确认后,甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的90%,剩下10%作为工程质量保证金,余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。

第十一条、违约责任

当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

①甲方不支付乙方劳动报酬;

②甲方不履行合同义务的其他情况。

当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥1000元的违约金;

②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付¥100元/根的违约金;

乙方不得将本合同范围内的'劳务作业转包或分包给他人,否则乙方须承担违约责任,并赔偿甲方损失,甲方可以随时终止本合同履行。

一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

第十二条、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解,或和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议:向合同签约地点:中山市人民法院起诉。

发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

③法院要求停止合同工作。

第十三条、不可抗力

不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理部,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施;

因不可抗力因素的影响而无法施工时,工期顺延,甲、乙双方各自承担自己的经济损失。

第十四条、合同解除

乙方劳务作业施工过程中,工程进度、质量、安全如不能满足合同要求,甲方可随时责令乙方退场,本合同即提前终止履行,由乙方承担自身施工不力造成的所有后果,甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

甲方与乙方协商一致,可以解除合同;

如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同;

乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的,甲方有权解除合同;

第十五条、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期满且无质量问题后终止。

第十六条、合同份数

本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

第十七条、合同生效

合同订立时间:____________年____________月____________日

合同订立地点:_______________________________________________。

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

第十八条、其它事宜

乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方均不承担连带责任。

乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏板安装劳务协议合同 第10篇

第十四条双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十五条本合同未尽事宜按国家、陕西省有关规定执行。

第十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章): 乙方(签字或盖章):

法定代表人(或委托代理人)(签字或盖章):

签订日期: 年 月 日

发包单位:____________项目部(以下简称甲方)

承包单位:____________(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于双方就模板单项工程劳务承包协商达成一致,订定本合同。

一、工程情况:

工程名称:____________

工程地点:____________

工程内容:本工程为结构______层,建筑面积为______平方米。

二、承包方式及范围:

本工程包工不包料(包下列辅材),并按照要求自备工具。

辅材:包括铁钉、铁丝、马钉、蝴蝶扣、螺杆、螺帽、步步紧、抱箍、扫把、灰桶、模板贴(嵌)缝及补洞材料、安全帽、安全带、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。自备工具:包括电锯、电钻、钻花、撬棍、切割机等配电缆线、开关、插座的手持电动工具及其它必备的木工工具。所分包的模板单项工程包括整栋房屋的所有模板工程的制作(含改模)、安装、拆除、清洗、刷隔离剂、材料归堆、分中标高、预埋柱拉筋及搭设模板支撑架等。

三、承包单价、结算付款方式:

(一)本工程承包单价,模板工程按面积计算,单价为____________元/㎡。此价格包含劳保费、差旅费、夜餐费、加班费、住宿费、社保费、节假日双休日工资及完成生产任务所必须加班的加班费等。鉴于此工程地下室模板材料需从里面要从里面搬出,因此地下室按展开面积____________元/m2计算;通丝螺杆、螺帽、蝴蝶扣等一律按建筑面积____________元/m2计算。

(二)付款方式:每月预支一次,按当月实际完成工程量付款______%,单项工程全部完成后,办好结算手续后,余款在一个月内一次性付清。工资预支由项目部来控制。凡超支部分由项目经理负责。

(三)每月发放工资前,乙方必须提供在岗人员花名册一份,以便在甲方监督下,乙方将甲方结算的工资按时如实支付给班组员工,不得任意卡扣,更不能卷走,否则甲方有权直接向乙方员工支付工资,因此造成的矛盾和损失甲方概不负责。

四、质量标准:

(一)乙方必须严格按照国家现行的《建筑工程安装工程施工及验收规范》和公司模板工程质量要求来施工,所有工序合格率达到90%(评定时以公司质安部每月的实测检查记录为准)。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款元/次。以确保工程质量达到优良,创出东建品牌。

(二)在施工中,出现走模、胀模等现象,凡动用石工凿除梁板砼所发生的人工工资,一律由乙方负责。并处罚款元/次。如造成较大质量事故除追究乙方责任外,另按损失程度给予赔偿。

(三)严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,罚款____________元/次。

(四)甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时、整改后仍达不到质量要求的,罚款元/次。

(五)对乙方施工过程中质量达不到规范要求,乙方不得以任何理由推卸责任。中途对因人员不能保证质量、进度要求经书面通知后7天内仍不能达标则视为恶意怠工,甲方可处以乙方承包总价最高5%的处罚直至要求乙方退场,对所已完成工程量待退场后才能进行结算。

(六)模板单价中,按展开面积抽出元作为质量奖金,没有达到东建品牌的结帐时奖金不给,达到公司标准,元质量奖金照给。

五、工期:

(一)乙方必须按照甲方规定的工程进度、时间完成生产任务(规定工期天)。按甲方制定的进度计划,每提前一天奖励____________元,每延期一天罚款元。

(二)下列情况经甲方项目经理确认后工期相应顺延。

1、重大设计变更、方案调整;

2、非正常停水、停电8小时以上;

3、因甲方原因引起的停工8小时以上;

4、不可抗拒的自然灾害。

六、安全施工与文明生产:

(一)乙方施工人员进入甲方施工现场后,每个施工人员必须与项目部签订安全文明生产合同书,造册登记,交项目部保管。

甲方:_________________

合同编号:_________________

乙方:_________________

签订地点:_________________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

1.建设工程施工对象及内容:_________________

工程名称:_________________

工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。

2.工程计价方式:_________________

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

固定综合单价:_________________

暂定总价:_________________小写:_________________(元)

大写:_________________(元)

施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。

工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)

的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。

价格调整

除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。

甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。

甲方代表签证的工程量的增减。

乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。

上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。

除款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。

工期要求:_________________

开工时间:_________________

竣工时间:_________________

3.质量标准:_________________

工程质量应满足以下要求:_________________

本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。

本合同工程质量目标:_________________合格,达到甲方要求。

工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。

乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定,服从甲方代表的质量监督;

乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。

4.合同文件及解释顺序:_________________

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:_________________

(1)本合同;

(2)本合同附件;

5.总(分)包合同:_________________无

6.图纸:_________________

甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。

乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下:_________________

乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技

术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。

施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;

乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。

7.甲方义务:_________________

按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;

负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

提供完成本合同协议书上约定的材料。

指定现场代表,协调处理相关现场事务。

编制本工程的施工组织设计,审核施工技术措施与技术资料;现场工程管理、监督与检查,协助乙方搞好同其他工序的配合;

编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;

提供测量控制基准点。

甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。

在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。

8.乙方义务:_________________

对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;

未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;

自觉遵守法律法规及有关规章制度;

乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求,施工前向甲方项目经理提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,

确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,如未按甲方要求及时处理,甲方有权委托其他分包商代为完成,其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除;

便利。

9.安全施工与检查:_________________

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用,均由乙方承担;

乙方项目经理应严格管理劳务人员,不得在施工工地酗酒,不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴,不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作,不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害;

乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;

不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。

不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

发包方(甲方):

承包方(乙方)

按照《_合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

光伏板安装劳务协议合同 第11篇

1.经双方商定,甲方同意支付乙方本工程设计费 万元整。设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和报酬,包括进行设计的支出和报酬,指派工作人员的交通、差旅、食宿费用,以及为本项目提供咨询、配合、协助义务所需的费用等等。

2.经双方商定,甲方同意按以下方式付款:

乙方提供第一批施工图并通过审查后一周内,甲方支付给乙方 元整。

全部施工图提供并通过审查后一周内,甲方支付给乙方 元整。

余款在工程竣工验收完工后一周内,甲方一次结清合同余款。

在甲方每次付款前,乙方应向甲方提供相应金额的可计入项目开发成本的税务发票,否则甲方有权拒绝支付款项且不需承担逾期付款的违约责任,直至乙方提供前述发票。

3.甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数部分,甲方应另行支付工本费。

光伏板安装劳务协议合同 第12篇

甲方:____________

乙方:____________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵守:

第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工作名称:____________

工作地点:____________

工作范围及工作量:____________路高架桥预应力管桩(d=40cm),约____________万米,乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作量。

承包方式:固定单价承包,乙方提供桩机和劳务人员,乙方劳务报酬根据乙方完成的工作量计算。

劳务分包作业内容为:甲方应满足“三通一平”路通、水电通,桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙方为完成本工程所有必须的临时设施及辅助工序。

第二条、劳务分包工作期限

开始工作日期:_______年_______月_______日。

结束工作日期:根据工程的工期需要,乙方的工期满足甲方要求。

第三条、质量标准

按公路工程现行工程质量验收标准进行评定。

乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工,并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求,严格执行甲方制定的工艺要求,确保工程质量。

若乙方不按技术规范要求进行施土,工程质量达不到质量标准,现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质量问题,造成的一切损失由乙方自行负责。

乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后,并不免除乙方对施应负人工的质量责任。

劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业量进行计算,分包综合单价____________元/m。

劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包括的人工费、材料费(不含管桩费用)、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和;

劳务作业单价中不含营业税、教育费附加及城市建设维护税,以上三种税费由甲方统一交纳,乙方应缴纳的其它税费已包含在劳务作业单价中,由乙方自行缴纳。

施工作业场地100米范围内应由甲方提380V三相100KW容量电源以及生活用水。

桩的计量按照设计图纸或者监理确认的现场有效长度计算。

第四条、安全生产、文明施工、环境保护

甲方与业主签订的工程施工合同中关于安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须积极响应并严格遵守,否则视为乙方违约。

乙方必须严格遵守国家及工程所在地区的一切安全生产、文明施工、环境保护法律、法规及相关规章制度(包括甲方制订的规章制度)。

乙方应建立内部安全管理组织结构,包括设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。乙方所有施工进场人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、防滑鞋、救生衣等),若发现有未按要求穿戴安全防护用品者,甲方安全管理人员有权拒绝其进入施工区域,并对乙方处以相关标准的违约金。

乙方必须保证工程完工后物清料净,所有临时设施应及时清除或移走。工程施工期间乙方施工场地内材料、机械设备必须摆放整齐、整洁,随时保证施工通道畅通无阻,不合格材料不能在施工现场堆放。

乙方使用的机械除满足施工要求外,外观必须满足甲方的统一要求,达不到甲方要求的,甲方要求乙方整改时,乙方必须无条件立即整改。

乙方对其现场旌工人员、设备及财产的安全负责,在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故所造成的损失由乙方负责,并承担一切费用和责任。乙方须为进场设备和人员购买保险,费用由乙方承担,若乙方未购买保险而发生损失,由乙方自行负责。

乙方的管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要按甲方规定佩带统一标志,乙方各工种人员必须持证挂牌上岗,必须交甲方其操作证复印件,没有甲方同意,不得随意更换。

凡因乙方管理不善给甲方项目经理部造成相关干扰(如雇工到甲方无理取闹,雇工发生打架斗殴等)则甲方视情节轻重对乙方违约金扣除,最低不少于¥5000元/案次,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,乙方除承担一切后果外,扣除违约金¥5万元/案次。

以上乙方应承担的各种违约金、损失,甲方将直接从乙方的工程款中扣除,不足额,乙方补足。

第五条、甲、乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的`控制、监督、检查和验收。

负责工程技术交底、测量定位、试验检测、劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

及时提供图纸、工艺要求,及时组织预应力管桩供应。

按本合同约定,按期分批次向乙方支付劳务报酬。

监督乙方的合法用工和工资支付情况。

负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

甲方可根据工程进度要求,有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后5日内进场,甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

甲方可根据工程进度要求,并根据乙方施工能力,有权对乙方的合同工作量进行调整(增加或减少),乙方不得拒绝。

(二)乙方的权利和义务

向甲方提供符合本项目要求的资质证书、保函及其它文书,并保证真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作;要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

乙方派驻工地代表或项目经理姓名,联系方式,乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理,若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作,应甲方要求必须及时更换。

乙方签订合同的履约人必须坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意擅自离开工地,违约并承担违约金。

根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,经甲方批准后严格实施;

严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准,认真执行安全技术规范、落实安全措施,确保劳务作业安全;承担在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;

按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料,并及时递交甲方指定人员签收保管,配合甲方办理交工验收;

做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方应无条件修复,并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;

乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故,则所有责任和全部费用均由乙方承担;

须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;

乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任;

乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。

第六条、材料、水、电供应和机械设备使用说明

甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地,乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购,但质量必须合格。

本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内,其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。

第七条、劳务作业验收

乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业,要确保所完成劳务作业的质量,应符合本合同约定的质量标准。

由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担,并赔偿因此给甲方造成的损失,不包材料质量。

第八条、劳务作业变更

劳务作业中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更;

因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担,延误的工期,相应顺延;因变更减少劳务作业量,劳务报酬相应减少,工期相应调整;

劳务作业中,乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担;

因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。

第九条、劳务报酬的结算与支付

本工程劳务作业无预付款,根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬,每月结算一次,支付结算价款的80%作为进度款,施工结束办理完竣工结算后支付至90%,其余10%为质量保证金。

每期结算(上月26日至本月25日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。

甲方管理部门审核完毕后,报项目经理审批,同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款,同时扣清应扣的有关款项。

全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料,办理完竣工和退场手续,乙方向甲方提供施工综合总结),经甲方认可后14天内,乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,计算最终劳务报酬,乙方的结算报酬送到甲方时必须在10天内审核完给乙方,超出时间10天后按乙方的结算数为准,乙方确认后,甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的90%,剩下10%作为工程质量保证金,余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。

第十条、违约责任

当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

①甲方不支付乙方劳动报酬;

②甲方不履行合同义务的其他情况。

当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥1000元的违约金;

②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付¥100元/根的违约金;

乙方不得将本合同范围内的劳务作业转包或分包给他人,否则乙方须承担违约责任,并赔偿甲方损失,甲方可以随时终止本合同履行。

一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

第十一条、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解,或和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议:向合同签约地点:____________市人民法院起诉。

发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

③法院要求停止合同工作。

第十二条、不可抗力

不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理部,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施;

因不可抗力因素的影响而无法施工时,工期顺延,甲、乙双方各自承担自己的经济损失。

第十三条、合同解除

乙方劳务作业施工过程中,工程进度、质量、安全如不能满足合同要求,甲方可随时责令乙方退场,本合同即提前终止履行,由乙方承担自身施工不力造成的所有后果,甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

甲方与乙方协商一致,可以解除合同;

如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同;

乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的,甲方有权解除合同;

第十四条、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期满且无质量问题后终止。

第十五条、合同份数

本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

第十六条、合同生效

合同订立时间:____________年____________月____________日

合同订立地点:______________________________________。

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

第十七条、其它事宜

乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方均不承担连带责任。

乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏板安装劳务协议合同 第13篇

工程名称:

工程地点:

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)

工期:

开工日期: 年 月 日

实际施工天数: 天

工程质量:合格

合同价款(人民币大写):

安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算,材料装卸费按 元计算。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

光伏板安装劳务协议合同(推荐13篇)

微信扫码分享